变压器搬迁协议合同优选

变压器搬迁协议合同范本优选

随着社会不断地进步，协议使用的情况越来越多，签订签订协议可以使事务的结果更加完美化。一起来参考协议是怎么写的吧，以下是小编收集整理的变压器搬迁协议合同范本优选，欢迎阅读与收藏。

变压器搬迁协议合同范本优选1

建设单位：____

施工单位：____

根据《合同法》及其他相关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，甲方同意由乙方承担“百扬超市”项目配电安装工程施工，为明确甲乙双方的责任、权利和义务，特签定本合同，以便双方共同遵守执行。

第一条、工程概况

工程名称：“百扬超市”

工程地点：九眼桥

工程分项名称：1000kVA箱式变压器安装工程

第二条、承包范围

新装1000kVA箱式变压器一台，完成项目的设计、设备采购、安装、调试及用电手续办理工作，工程内容包括：电杆一基、10kV架空线安装、真空开关、户外高压组合互感器、户外高压计量箱、10kV电缆及箱式变压器等设备的采购、安装、调试等工作。即通常所说的交钥匙工程。

第三条、承包方式

本合同为双包工程，实行总价包干。按国家、地方和电力行业现行专业技术归口管理及电力生产安全管理规定施工，设备及材料由乙方组织采购、安装。采购的设备、材料必须符合GB3906—91、TEC—298以及GB7251—国家现行规范及电力行业的相关要求。

乙方负责安装的工程质量必须符合国家现行规范及电力行业标准、工程验收合格、安全送电。

第四条、合同工期

1、配电工程安装调试完达到验收合格标准，具备设备带电运行条件，总历工期为50个工作日。

2、施工工期在下列情况下顺延：因不可抗力原因及国家政策性变化。

3、本协议生效后，乙方收到工程预付款及用电业务需要的全套合法资料开始为甲方办理相关用电手续，收到甲方开工通知书且由乙方确认具备开工条件起计为开工日。

第五条、工程总价和付款方式

一、工程总价：经双方协商，本工程合同总价定为：￥____元（大写：玖拾伍万元整）。

1、此合同总价不包含政策性收费（预付电费等）；

2、若施工过程中因甲方原因及政策变化导致设计变更或工程返工，由乙方按照实际完成工程量办理经济签证。

　二、付款比例：

1、合同签订后三个工作日内支付合同总价的50%即￥____元（大写：肆拾柒万伍仟元整）作为工程预付款；

2、设备运至施工现场安装完毕具备验收条件三个工作日内支付合同总价的45%即￥____元（大写：肆拾贰万柒仟伍佰元整）作为工程进度款；

3、工程完工通过电力部门验收合格，通电之日付清工程尾款即￥____正（大写：肆万柒仟伍佰元整）。

4、在工程款未全部结清前所有设备属甲方所有。

第六条、甲方职责

一、甲方为乙方在办理相关手续时提供必要的支持。

二、按合同约定支付工程款。

三、协助办理施工所需各种证件、批件和申报批准等手续。

四、负责施工现场的设备、材料的看管及成品保护工作。

第七条、乙方职责

一、负责办理供电部门相关手续。

二、设备材料采购及工程施工。

三、服从相关职能部门的管理、安全文明施工，因自身原因造成的安全事故和财产损失自行承担。

第八条、质量与验收

一、以上查验应执行电力建设工程施工质量检验及评定标准等规定，如检验质量不合格，由乙方返工至符合要求为止，并承担一切费用。

二、工程质量应达到约定的工程施工质量检验及评定标准规定的.合格条件。如因甲方原因导致工期受影响的应给予相应顺延。

三、双方对工程质量有争议，以通过供电部门的验收通电为准。

第九条、争议、违约和索赔

一、甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求，可通过协商或约定的单位、人员调解解决。如通过协商、调解解决不成的，可根据双方的协议向有管辖权的仲裁机构申请仲裁；双方未达成仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。

二、双方发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。

1、合同确已无法履行；

2、双方协商同意停止施工；

3、调解要求停止施工，且为双方接受；

4、仲裁机关要求停止施工；

5、法院要求停止施工。

　三、违约

1、甲乙双方不按本合同规定内容完成工作，应承担由此造成的经济支出，赔偿对方损失，按工程造价的5%进行赔偿，工期相应顺延，由此造成的各种后果由责任方承担。

2、甲方不按本协议约定向乙方支付工程款时，乙方可以延缓施工（含送电），由此影响的工期及损失由甲方承担。每延迟一日应支付合同总价款的1‰的违约金（双方另有约定的除外）。

四、协议生效

本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，每份具有同等法律效力，双方约定本协议签字盖章后生效。

发包人：____

承包人：____

法定代表人：____

法定代表人：____

委托代表人：____

委托代表人：____

签订日期：____

签订日期：____

变压器搬迁协议合同范本优选2

甲方：____

乙方：____

兹有甲方已将50KVA变压器两台出售乙方（包含在企业资产处置合同中），分别座落于：____现正式过户给乙方。

为明确甲方、乙方权利和义务，经甲方、乙方协商一致，签订本协议。

　一、所有关于变压器维修保养、安全事项及法律责任，由乙方负责。

二、自本协议签字后变压器的一切费用和一切责任均与甲方无关。

三、过户前变压器的电费和其他费用由乙方负责。

四、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方:____乙方:____

负责人: ____负责人:____

____年____月____日

变压器搬迁协议合同范本优选3

甲方：____

乙方：____

经甲、乙双方在平等、自愿、互利的基础上，根据《合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》的规定；经甲乙双方友好协商一致同意，就变压器过户事宜签订如下协议：

一、过户原因:

1、由于甲方拆迁，其申请的50KVA变压器闲置。

2、乙方因工程施工 ……此处隐藏898个字……

第五条、安全注意事项

租用期间变压器如超负荷运作或人为操作不当造成的变压器损坏由甲方按原变压器的价格予以赔偿或修复。

第六条、本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。本协议与补充协议不一致处，以补充协议为准，具有同行法律效力。当本合同在履行中发生争议时，双方协商解决。协商不能解决的，双方均有权向当地的人民法院提起诉讼。

第七条本协议一式四份，甲乙双方各执贰份。均具有同等法律效力。自双方签字之日起生效。

甲方（盖章）____乙方（盖章）____

甲方代表：____乙方代表：____

日期：____

变压器搬迁协议合同范本优选7

购货方：____ (以下简称甲方)

供货方：____ (以下简称乙方)

经甲乙方双方友好协商，依据《合同法》和《工矿产品购销合同条款》，同意签订本合同，具体条款如下：

一、产品供货范围：

箱式变压器：ZBW4-12/一台。

二、合同金额及付款方式

1、合同金额：

合同总价人民币大写：贰拾贰万捌仟元(￥228000元)，为乙方向甲方提供本合同施工图纸箱式变压器全部组成部分，该价包括了货物到达甲方指定交货地点之前发生的全部费用，合同总价在本合同履行期间固定不变。

2、付款方式：

合同预付款为合同总价的30%，设备到货调试运行后支付合同金额的65%，剩余5%作为质保金，质保期为1年，质保期满后10日内一次性付清。

三、交货时间及地点

1、交货时间：预付款支付后一个月内交货。

2、交货地点为：____，包装物不回收。

四、产品质量保证及售后服务

1、乙方保证合同设备是全新完整的.，质量、工艺、技术性能完全符合施工图纸规定的品质、规格与性能要求。

2、乙方向甲方提供设备图纸、出厂检验合格证、检测报告、使用维护说明书等技术资料。

3、乙方向甲方提供满足使用需要的随机备品、备件工具。

4、合同设备自交货之日起质保期为一年。

5、合同设备质保期内，如果由于乙方的责任导致设备不能正常运行或损坏，乙方在接到甲方通知24小时内到达设备安装地点进行处理，并承担相关的一切费用。

五、违约责任

1、甲方或乙方未履行本合同义务均属违约，违约方应承担因违约造成的全部损失。

2、乙方未按期到货延迟一天支付甲方合同总价1%违约金。

六、合同生效及其它

1、本合同支付预付款后开始生效，质保期满设备款付清自然失效。

2、设计图纸、设备清单、材料清单、技术协议、补充说明作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

3、争议的解决：因本合同而引起的争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成时，任何一方均有权向裁仲机构提请仲裁。

4、本合同正本贰份，双方各执壹份，副本肆份，双方各执贰份。本合同自双方在书面文件上签字盖章之日起生效，货物和款项两清后自动失效，各文本具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

变压器搬迁协议合同范本优选8

采购方（全称）：_________（以下简称甲方）

供货方（全称）：_________（以下简称乙方）

签订地点：

为明确甲乙双方在工程承包施工中的权利和义务，依照《合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，甲乙双方依自愿平等诚实原则，经协商一致，签订本合同。

第一条承包工程概况

　一、工程名称：___________

二、工程地点：___________

三、采购内容：____

第二条箱变内设备元器件品牌要求

一、变压器选用中骏电器变压器，变压器的生产制造符合设计施工图纸技术要求;

二、低压配电元器件选用常熟开关厂或者上海人民品牌产品，高压配电元器件选用LK或者维益品牌。

三、箱式变压器尺寸：按实际需要由竞标单位提供方案（外壳材料薄钢板，钢板厚度不低于2mm，门销为不锈钢，带锁。警示灯、散热、照明等配套设施齐全）。

四、投标时所提供的技术资料应包含：产品合格证、安装、使用及维护说明书、设备一次系统图、安装基础图、出厂检测报告及其他安装维护时必要文件;

五、制造工艺符合现行国家和行业规范标准，符合漳州市电业部门的验收要求;

六、其他材料也必须具有3C认证的合格证。

七、按国家标准，货到之日起，质量三包壹年。

第三条合同价款

一、本工程合同总造价包干含税人民币为：_____元整（_____元整）。价格包含运输、设计、检测、报装及验收、搬运、保险、安全、税金、为完成变压器安装的必要配合工作等费用。

二、价款的支付方式：本工程完工，经甲方及市供电部门验收合格并送电运行后五个工作日内支付合同总价款的95%，其余款项自工程送电验收之日起一年后付清，不计息。招标人付款前，投标人提供相应金额的合法发票，否则付款时间顺延。

第四条供货时间：

合同签订后30个日历天内。

第五条包装标准、包装物的供应与回收：

符合运输要求和露天环境下暂时存放的防晒、防潮、防水等要求。

第六条验收标准、方法及提出异议期限：

如有异议，货到三天内提出，逾期作验收合格处理。

第七条随机备品、配件工具数量及供应方法：

提供产品出厂试验报告、合格证。

第八条违约责任

一、供货方逾期不能供货，须提前获取甲方同意，若未获同意单方面推迟交货时间，则乙方按合同价1%/日历天的价格向甲方支付违约金。逾期超过15天，甲方有权解除合同，要求乙方承担合同总价20%的违约金。

二、甲方未按本合同约定的`日期付款的，每逾期一天，按合同价1%/日历天的价格向乙方支付违约金

第九条争议解决方式

执行本合同发生的一切争议，由双方当事人协商解决。协商不能解决的，双方可向本合同签订地的人民法院起诉。

第十条合同效力

本合同一式四份，甲方执两份，乙方执两份。本合同自双方签字盖章之日（签订日期）起生效，至本合同条款全部履行完毕时失效。本合同未尽事宜经双方协商可另行签订补充协议。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_____年____月____日至____年____月____日